安装设计合同

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇安装设计合同范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

安装设计合同范文第1篇

设计方（乙方）：______________________________

甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同供共同遵守执行。

第一条　工程概况

一、工程地点：_________________________________________________________

二、设计内容：_________________________________________________________

三、设计面积：_________________________________________________________

四、设计规格

文件名称

张数

内容要求

提交时间

第二条　价格、计价和支付方式、时间

一、本工程设计费为人民币（大写）_____________________元。

二、本工程设计费按：每平方米设计费___________________元。

建筑面积平方米×元／平方米=__________________________元。

三、付款方式

1．合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额_________％，计_________元。

2．乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额_________％，计_________元。

3．设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额_________％，计_________元。

4．如有增加设计项目，设计费另计。

第三条　违约责任

1．合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。

2．甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3．甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方如果逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。

合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

4．合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的_________％。

5．甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。

第四条　争议解议

1．合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。

2．协商不成，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第五条　未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔

第六条　合同生效

1．本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

2．补充合同与本合同具有同等法律效力。

3．本合同签订后不得转包。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

安装设计合同范文第2篇

关键词：备份电源 设计 安装

备份电源系统是广播电视发射台的一个重要保障环节，如果电源停止输出，备份电源系统可以发挥其作用，继续保证电源供给，使得发射台正常运作。备份电源系统设计与安装的合理也是不容忽视的，然而设备的选型却是设计与安装关键，及如何对备份电源系统进行设计与安装，文中一一详细介绍。

一、备份电源

备份电源最大的用处就在于正常电源停止输出时可以及时提供电源输出，而备份电源的运用在生活中也到处也见，像使用电池的手机，电用完了，可以使用另一块备用的电池，遥控器电池没电了换个备用的新电池就可以接着使用了。前面所说的电池就是一种备用电源。也就是在一个电源无法输出时，备用电源代替其充电使用。除了生活中需要这种备份电源，广播电视发射台也需要，为了保证广播电视的不间断运行，在电源出现故障停止输出时，备用电源需立即代替其供电的输出。当然，备用电源系统也有会出现故障的时候，一旦发生故障，在短时间又无法快速恢复正常，对于类似于广播电视会带来严重的后果，所以就必须让备份电源系统设计与安装趋于合理化。

二、设计

机房设计可以为备份电源系统的运行提供安全的运行环境。机房设计又得追溯到对发电机的选择，由于UPS电源系统的运行需要多台设备来满足，而机房与投入资金的不允许，大多数发射台采用的是自发系统，其中使用率较高的又属柴油发电机组。在一些广播电视发射台没有为柴油机的安装提供空间，所以这就需要对机房进行设计了，可以计划将闲置的地下室的抽风机房改成柴油机房。具体设计步骤：首先拆除废弃的抽风机，对地坪进行加厚处理，是为了满足其承重需要，除此之外，需要将机房门口设计成防水的结构。柴油发电机的安装地必须是通风，为了满足柴油发电机自身条件必须在其周围保持干净，让柴油机的入风口和出风口都保持良好，有条件的发射台可以在发射台隔壁设置灭火装置，以备万一。

三、安装

（一）发电机组的安装

首先将发电机固定在水平的基础上，再用垫铁将机器调到水平，其横向或纵向的安装精度偏差每米要小于0.1毫米，为了地面的受力均匀，垫铁和发电机之间不能有空隙。且在发电机组安装前，应该预留地下电缆管道，为了方便与机组连接，在安装机组的时候，发电机，柴油机在距离墙面时都要有一定的距离。

（二）安装排气系统

柴油发电机组的排气系统工作界定是指机组安装完毕后，是由发动机的排气口连接到机房的排气管道。在大多数地方的选择中，康明斯发电机组被使用的频率多，它在排气系统中使用了脉冲干式排气管，可以有效的利用废气能量，充分发挥出发动机的性能，机组内装有排气弯管和排气波纹管，便于连接。排气系统应当尽量减少弯头的数量和缩短排气管的总长度，不然会导致发电机组的排气管压增大，使得机组产生了过多的功率损失，会影响其发电机组的正常运行及降低了机组正常的使用寿命。柴油发电机组技术资料中规定了排气管径一般是在排烟管总长为6m的基础上有最多一个弯头和一个消声器的安装。当我们所安装的排气系统在安装时就已经超出了规定的长度和弯头的数量，这个时候应该适当的加大排气管径，而其增大的幅度又取决于排气管总长和弯头的数量。发电机组排气管第二段应该被弹性支承，用来避免排气管道安装不合理，机组排气管道的所有支撑机构和它的悬吊装置都应该有一定的弹性，如果机房内有一台以上机组时，每台机组的排气系统都应该独立设计和安装，不能让不同的机组共用一个排气管道，避免影响发电机组正常的功率输出或者引起其机组的损坏。

（三）电气系统安装

前面有提到埋在地底的电缆，对于电缆的敷设方式有以下几种：直接埋地的、利用电缆沟和沿着墙面敷设等几种。电庀低嘲沧暗难竦缋路笊杪肪妒保应当考虑以下原则会使得备用电源系统的安装更完善：电力路径要最短，拐弯最少，让电缆尽量不要受到机械、化学等因素的作用而损坏，且在敷设电缆，需要遵守有关规划和设计要求，比如：电缆与不同管道一起埋设时，不能在敷设煤气管、天然气管及液体燃料管路的沟道中敷设电缆，有少数一部分电缆是可以敷设在水管或通风道的沟。所以我们在安装电气系统时电缆的具体敷设应该因地制宜，尽力做到最好，使得备份电源系统更加完善。

四、结语

在当今时期，广播电视发射台出现供电问题的概率比较低，然而备份电源系统也是必不可少的，为了更好的播出，必须做好万无一失的准备。相信做好完善备份电源系统的设计与安装工作会给可能发生故障的备份电源系统做好保障。文中具体谈了设计与安装的具体步骤，可无论是设计还是安装都需要我们做到合理性和规范性。只有小细节做的完美了才能更好的完善备份电源系统，这样广播电视发射台就不会出现任何电源停止输出和节目停播的情况了。鉴于备份电源系统使用率较低的情况下，我们应当定期对备份电源系统进行专人试机，确保备份电源系统在不出问题的情况下在做好电源输出工作。

参考文献：

[1]王麟.广播电视发射台备份电源系统设计和安装[J].电视技术，2013，（22）.

[2]陈晓辉.广播电视发射台备份电源系统设计和安装[J].现代职业教育，2015，（30）.

安装设计合同范文第3篇

关键词：数据；计算机病毒；虚拟机；系统；软件

中图分类号：TP309文献标识码：A文章编号：1009-3044(2011)14-3451-02

The Operating System Setup and Software Installation Research Based on Virtual Machine Technology

WANG De-yan, XIAO Ying

(Wuxi Institute Of Technology, Wuxi 214121, China)

Abstract：In the current social, computer use has penetrated into various fields. For each computer has an important data repository. However, a variety of hard to prevent computer viruses, are not careful, misuse, are likely to lose these important data, the article from now on the more popular virtual machine technology to explore how to set up computer systems and related software to install, put forward a more secure computer data protective measures.

Key words: data; computer virus; virtual machine; system; software

计算机的使用已经成为当前社会的普遍现象，从上层结构：国家核心机关，到普通大众，计算机中都存放了大量的重要数据。重要部门通常安排特定的计算机，进行数据备份。未经设置不允许进行网络联接和可移动设备使用，以确保数据的安全性。但是对于大多数单位或个人，并不能具备足够的条件进行数据保护。虚拟机技术的应用可以较好的解决这个问题，以下就进行详细的介绍。

1 虚拟机技术介绍

虚拟机的概念主要有两种，一种是指类似Java那样提供介于硬件和编译程序之间的软件，另一种是指利用软件“虚拟”出来的一台计算机。本文所指的虚拟机是后者。“虚拟机”是一个由软件提供的、具有模拟真实的特定硬件环境的计算机，虚拟机提供的“计算机”和真正的计算机一样，也包括CPU、内存、硬盘、光驱、软驱、显卡、声卡、USB接口、PCI接口、BIOS等。在虚拟机中可以和真正的计算机一样安装操作系统、应用程序和软件，也可以对外提供服务。

VMware和Microsoft等公司都提供了虚拟机软件。VMware的虚拟机软件包括VMware Workstation、VMware Server、VMware ESX Server、VMware Converter、VMware Player、VMware Lab Manager等版本。Microsoft的虚拟机软件包括Virtual PC、Virtual PC 2007、Virtual Server 2005、Hyper-v等。此外，随着虚拟机市场的发展，很多公司也推出了其它的虚拟机产品，如XEN、Virtuozzo、Bochs、Parallels、VMlite等。

目前虚拟机的用途主要集中在以下几个方面：

1）使用虚拟机建立各种测试环境，为一些硬件产品或软件产品的生成和测试提供环境。

2）使用虚拟机建立虚拟服务器，利用一台或少量真实硬件服务器提供多台或大量服务器的功能，减少和节省企业开支。

3）使用虚拟机建立各种实验环境，在学校实验室进行各种操作系统或网络的实验。

2 虚拟机安装与操作系统设置

以当前很多计算机都安装了Windows Server 2003主机来说，系统稳定。使用一个剩余空间不小于10GB的分区作为虚拟机的工作目录。

1）当前Windows Server 2003操作系统的界面如图1。

2）进入安装VMware Workstation 5.5.1安装向导。分别完成的是：接受许可协议、配置快捷方式、输入注册信息等。

3）安装完成。

当虚拟机安装好后可以根据实际需求进行防火墙、工作目录、虚拟网卡等的配置。

接下来为虚拟机进行操作系统的安装。

在虚拟机中安装操作系统是使用虚拟机的基本应用。在虚拟机中安装操作系统和在“真实”的计算机中安装操作系统相同，有多种操作系统可以选择，可以在已安装Windows Server 2003的主机上再安装Windows Server 2003操作系统。图2为已安装好的界面。

3 虚拟机系统环境下的软件安装

作为主机的Windows Server 2003，推荐只安装必需的软件如五笔、拼音输入法、压缩解压缩程序WinRAR、Office等常用软件，不推荐在主机上安装太多的软件，如果需要测试，可在虚拟机中进行，否则虚拟机就没有意义了。以的开发环境Visual Studio 2005来说要求内存空间不得小于1GB，所以相对较大的软件就可以考虑安装在虚拟机上。

4 可移动设备和网络联接设置

因为经常要用到移动设备，如U盘或移动硬盘。这类设备可能经常连接到不同的计算机上，每一台计算机的安全都不能有足够的保障，所以移动设备感染计算机病毒的概率非常高。再次用到自己的计算机上拷贝数据时，有可能会导致计算机病毒发作，计算机系统崩溃。同样的情况还会出现在网络上下载数据，每个网站的数据都没有安全性。如果不加辨别从不熟悉的网站上下载数据，就极有可能下载下来计算机病毒。有一些计算机病毒，通过及时更新本机杀毒软件，可能清除。但也会有些不明病毒，并不能清除，或者还没来得及清楚就运行，导致计算机瘫痪不能用。所以当安装了虚拟机，就可以根据实际的需要，有重要数据的操作系统中禁止使用可移动设备和不联接网络设置。保证重要数据的安全性。

5 结束语

虚拟机技术已经流行很久，但是由于大多数普通电脑的使用者对数据安全性认识不高，保护数据完整性的意识不强，或者资源浪费，多备计算机以存放重要数据，或者对这一技术不太了解。使得这项非常有用的技术没有被广泛使用，文章借此希望通过介绍虚拟机的具体使用，能够帮助那些为计算机的合理应用和数据备份而备感困扰的计算机使用者找到简单、实用的方法。

参考文献：

[1] 王春海.虚拟机技术与应用--配置、管理与实验[M].北京：清华大学出版社,2006:36-40,86-123.

[2] 王春海.虚拟机技术与动手实验[M].北京：机械工业出版社,2008:1-23.

[3] 唐华.Windows Server 2003系统管理与网络管理[M].北京：电子工业出版社,2006:1-20.

安装设计合同范文第4篇

【关键词】农村公路；交通安全；交通调查；安全设施；改善对策

一、引言

目前农村公路存在着技术等级低、路况差、设计不符合规范、交通安全设施不完善、管理措施缺乏等问题。随着近几年农村社会经济的发展， 农用机动车和农村驾驶员数量迅猛增加， 一定程度上造成了人、车、路矛盾的加剧， 农村公路交通安全状况令人堪忧。在保证使用安全的前提下找出合理而经济的改善方法，这在我国的农村公路上目前急需解决的内容。

二、农村公路道路交通安全问题的分析

（一）人的问题

农民交通安全意识薄弱。通过实践走访沿线居民，对其进行交通安全意识的问卷调查以及对话交谈，发现农民交通安全意识十分淡薄，诸如农民走路行走乡路随意性和盲目性较大，随意横穿乡道公路、搭乘农用车， 拖拉机、摩托车超载营运等现象突出；农村地区农用车、拖拉机驾驶员安全素质和驾驶技能较低，一些农用车、拖拉机驾驶员在经济利益的驱动下超载超速、争道抢行、疲劳驾驶等违法行为屡禁不止，交通违法现象普遍。

（二）车的问题

所调研的镇中心乡村道路交通呈现出城市交通的特征。当地农民用农用运输车、变型拖拉机、摩托车等安全性能较差的车辆上路载客，农村农用运输车、变型拖拉机中老旧破车、无牌车、报废车上路行驶的行为增多。

（三）农村公路的技术问题

1、线形不良和线形组合不良，直线桥接小半径桥头曲线，小半径平曲线，连续下坡加小S弯道等。

2、路面损坏。由于超载车辆的行驶，对路面碾压导致路基沉降，路面下沉。经实地调研发现，道路上紧急刹车现象普遍，紧急刹车的车辆多为大型拉土拉煤拖挂车，此现象也使道路存在严重交通安全隐患。

3、交通干扰对于行车的影响。路侧做小生意的现象严重，路侧街道化，行车的横向干扰严重。

（四）交通安全设施问题

1、标志、标线损坏，缺失严重

标志问题：经沿线走访勘察，对于沿线标志标线进行详细观测分析，发现许多道路标志折损、老化问题严重，调研道路有两处与铁路交叉，交叉口处标志破损老化严重，标志表面反光效果差，夜间基本无反光效果

标线问题：针对调研路段走访，整段道路基本看不到标线，基本的中央分隔线磨损严重，难于辨识。该段道路刹车痕迹较多，紧急刹车对标线的损坏尤为严重。

2、路侧防护设施损坏、缺乏

防撞护栏：农村公路技术等级较低，防撞护栏等基础设施在设计时均未考虑设置。在小半径平曲线，长大下坡等危险路段发生事故时，车辆驶出道路后人车俱毁，事故严重程度较高。

3、诱导设施缺乏

调研路段存在长下坡接“S”型弯道，经调研发现“S”型弯道视距不良，缺乏必要的视线诱导设施。

三、交通调查与分析

（一）交通量

1、提取调研路段工作日一天16h交通量数据（参照标准折算系数折算后）统计后的出如下结论：

依据该日交通量随小时变化的直方图可以看出，该段农村三级道路存在早晚高峰，早高峰时间大致为8：00-10：00，晚高峰时间大致为18：00-20；00，其中15：00-16：00存在一个小的高峰，推测为夏天时，农民下午外出工作时间推迟的原因。

依据高峰小时系数可以推测出早高峰小时为7：00-8：00，晚高峰小时不是很明显，时间段大致在17：00-20：00；早高峰小时系数为66.75。晚高峰小时系数为71.66.，由比较66.75

（二）车速

1、样本量

采用随机抽样方法，六个断面均采集样本量140个， k0005+300、k0007+300、k0008+150、k0009+550、k0010+170五个断面样本可用数量为138个，样本可利用率为98.6%，k0009+350断面样本可利用数量为133，样本可利用率为95%。

分析：调研三级农村公路设计行车速度为60km/h，由数据可以看出，该段三级农村公路平均车速为55.06km/h，中位车速为53.56 km/h，85%车速为65.21 km/h，由85%车速大于道路设计速度，可知部分车辆存在超速现象，由分车型车速统计发现超速车种主要为小汽车，且小汽车速度在部分路段高于70 km/h，说明该三级农村公路存在小汽车超速现象。

四、交通安全设施调查与分析

（一）标志、标线问题

1、调研路段多数无标线或标线缺失严重，致使行人与车辆、车辆与车辆混行现象严重，这是导致该路段事故多发的重要原因之一。

2、调研路段部分标志牌发生弯折，破损，老化，部分标志牌被沿线树木、建筑、广告牌遮挡，无法起到指示或警示作用。

（二）路侧防护、诱导设施问题

1、限宽墩在长期使用当中发生了严重的磨损、破坏，同时限宽墩表面无反光或警示性材料，车辆夜间行驶时难以观察，易发生碰撞事故。

2、限宽墩受猛烈撞击发生变形、移位，失去限宽作用。

3、交叉路口处涂有红白相间警示图案的警示桩被撞歪或人为破坏、丢失，失去交叉口处警示作用。

4、铁路与公路交叉口处交通安全设施混乱，标志牌表面无反光材料，夜间基本无反光效果。

5、路面排水设施差，雨天时，部分低洼路段积水严重，在对路面造成损坏的同时使路面湿滑，对行车不利。

五、改善对策

（一）建立健全农村公路交通安全管理机制和宣传教育

镇村各级领导要高度重视乡村道路交通安全工作，深入推进交通安全综合治理。农村公路交通安全是一项社会系统工程， 涉及农村经济、社会发展等方方面面， 应当进一步完善政府统一领导， 交管部门各司其职、齐抓共管的交通安全综合治理工作机制。农村公路交通安全管理归根到底是对人的管理。要把交通法制宣传教育作为交通安全工作的基础， 积极推动各职能部门认真履行道路交通安全宣传教育法定职责的义务。

（二）道路条件及交通安全设施改善对策

积极筹措资金， 加大投入， 加强乡村公路交通基础设施和安全设施建设。可对一些高速公路上拆下的旧的护栏进行维修，翻新，将之应用到低等级的农村公路上）等措施，改善道路交通安全状况。

标志标牌被树木枝叶、广告牌遮挡问题。建议交管部门及时与绿化养护部门协商沟通，建议绿化养护部门定期对树木进行修剪，确保沿线标志标牌的可视性；对一些影响视距的广告牌予以拆除、挪移位置等，确保道路视线良好。

安装设计合同范文第5篇

进行室内装饰的时候往往需要提前进行设计，这便需要签订好设计合同，为室内装饰的质量提供保障。那么室内装饰设计合同怎么写呢?一般要注意什么问题?以下是由小编为大家整理的室内装饰设计合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

 

 

室内装饰设计合同范本一

发包人：__________________

承包人：__________________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程地点：__________________.

2、工程内容及做法：__________________.

3、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

（1）承包人包工、包料）；

（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；

（3）承包人包工、发包人包料。

4、工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

5、合同价款：本合同工程造价为（大写）：______元。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第四条 发包人义务

1、开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

2、提供施工期间的水源、电源；

3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条 承包人义务

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第七条 材料的提供

1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第八条 工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

3、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

双方约定本工程施工

质量标准：______施工过程中双方对工程质量发生争议，由______部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（1）__________________；

（2）__________________；

（3）__________________.

承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后，填写工程保修单。

第十一条 工程款支付方式

1、双方约定按以下第______种方式支付工程款：

（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

工程进度过半指：__________________

（2）其他支付方式：______________.

2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条 违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。

5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

6、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

（一）提交______仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______元（此费用不在工程价款内）。

2、施工期间，发包人将外屋钥匙______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁______把，由承包人当场负责安装交付使用。

3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分；下午______点______分至______点______分。

第十五条 其他约定事项

______________________________________________________.

第十六条 附则

1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式______份，双方各执______份，______部门______份。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人（签字）：__________________

承包人（盖章）：__________________

签订日期：______年______月______日

室内装饰设计合同范本二

甲方：__________________

乙方：__________________

根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条 工程项目

甲方委托乙方承担以下家装设计任务：__________________.

工程地址：__________________.

第二条 设计收费及支付方法

1、本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经甲乙双方商定设计收费为______元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费______元，金额大写______元。

2、付款方式

甲乙双方采用以下付款方式

1、量房前付预付款______元（其中______元上门测量费和______元方案费）；

2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸；

3、出电脑效果图，价格：______元/张（a4）；

第三条 设计内容及完成日期的约定

1、乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

2、平立面图

原房型图；墙体改造图；平面家具布置图；地面图；天花图；现场制作的家具立面图；门立面图；厨房、卫生间局部立面图；电视背景墙立面图；其它现场需施工墙面的立面图。

3、剖面图

应标明材质、用料、颜色等；门窗套剖面图；玄关剖面图；天花剖面图；电视背景墙剖面图；其它需施工处剖面图。

4、水电施工图

5、甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图；平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

第四条 双方责任

（一）甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料（物业认可的房型图、结构平面图），并保证所提交资料质量达到工程设计要求；

2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费；

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担；

4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的（如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改），甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计。

（二）乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求；

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；

第五条 违约责任

1、由于乙方原因而没有按本合同规定的.时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失______元违约金/天；

2、乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费；

3、甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有；

4、甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

第六条 合同生效、中止与结束

1、本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章（非法人公司需负责人章）后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

2、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条 合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第______种方式解决：

1、向消费者委员会申请调解；

2、向有管辖权的人民法院起诉；

3、其它解决方式：__________________.

第八条 未尽事宜与附加条款

（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

（二）本合同附加条款如下：

1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；

2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题（上门服务二次）；

3、设计师免费参加工程竣工的验收（工地现场图纸验收）（一次）；

4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务（一次）；

第九条 合同文本

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同履行完后自动终止。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

室内装饰设计合同范本三

委托方：__________________（以下简称甲方）

设计方：__________________（以下简称乙方）

甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事，经协商同意，达成协议如下：

第一条 工程概况

1、房屋结构和面积：厅厨卫；总建筑面积______平方米。

2、装修后的使用用途：__________________.

第二条设计内容和范围

双方商定采取：

（1）由乙方提供设计方案，即室内装饰装修效果图设计；

（2）专业（土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等）施工图设计的第______种方式，具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。

第三条 甲方向乙方提交的有关设计基础资料

甲方最迟应于______年______月______日以前，向乙方提交如下：

（1）地形图；

（2）地质资料；

（3）房屋平面图；

（4）设计委托书；根据口述整理的设计委托纪要；

（5）房屋结构照片；

（6）设计说明等第______项设计基础资料，以作为乙方设计的依据。

第四条 设计收费

1、双方商定采取：

（1）按房屋建筑面积的比例，计取设计费；

（2）室内各部位装饰装修效果图设计______元/份（每增加一份加收成本费______元）；

（3）专业施工图设计______元/份（每增加一份加收成本费______元）的第______种方式。

2、上列设计费合计为元整）。

第五条 设计的阶段及其期限与设计费的支付

1、定金的支付：本合同生效后，由甲方向乙方支付设计费的______以作为定金。

2、设计的第一阶段：乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后10日内，提出设计构想，并形成设计方案平面图（或创意透视草图），由甲方审阅确认后，须向乙方支付设计费的______%，即______元。

3、设计的第二阶段：乙方在收到第五条第2项设计费后的15日内，完成施工图设计，包括平面布置图、天花（砌墙、地台）平面图、效果图及物料样板，由甲方确认后，须向乙方支付设计费的______，即______元。

4、设计的第三阶段：乙方在收到第五条第3项设计费后20日内，完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。

5、设计修改费：甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见，乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费（其中涉及设计方案的修改，每次不低于______元）。

6、外出差旅费：如果甲方需要乙方派员到外地（______市区以外）参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等，除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外，须向乙方支付______元/天的费用。

7、经甲乙双方确认的图纸、物料清单，由乙方加盖公章后有效。否则，应为无效，即不对其后果承担任何责任。

第六条 甲方责任

1、按本合同第三条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料，并对其完整性、真实性负责。其中，如果逾期提交，乙方完成设计的时间随之顺延；如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改，而导致设计返工，须另付设计修改费。

2、对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。

3、施工中，甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则，因此而产生的后果，尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果，均由甲方承担。

4、未经乙方同意，不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果，向第三方转让或用于本合同外的项目。否则，按本合同第九条第3项承担违约责任。

5、按时足额地向乙方支付设计费用。

第七条 乙方的责任

1、按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。

2、施工中，乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底，并不定期地进行跟踪、指导，协助解决技术上的问题，其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后，仍需乙方设计师提供技术服务，则须按______元/天的标准向乙方支付费用。

3、因设计错误造成工程质量事故损失的，除应及时采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

4、对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求，应予以拒绝。

5、参加本工程的竣工验收。

第八条 合同的变更和解释

1、本合同生效后，如果任何一方非经与对方协商同意，不得变更和解除合同。

2、双方就合同变更和解除达成一致后，应制作补充协议，并由双方签字或盖章生效。

第九条 违约责任

1、本合同在履行期间，属甲方单方要求解除合同的，如果乙方尚未开始设计工作的，则不退还已收取的定金；如果乙方已开始设计工作的，进行到何阶段，就按该阶段金额比例（不论该阶段的设计量是否达到）向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的，不论是否已经开始设计工作的，则应双倍返还已经收取的定金。

2、甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的，应按设计费总额的2‰的比例，由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过15日以上的，守约方有权暂时中止履行本合同，并书面通知违约方。

3、甲方未经乙方同意，将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果，向第三方转让的，须一次性向乙方支付______万元的违约金。

第十条 争议的解决方式

本合同在履行期间发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

第十一条 其他

1、甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等，所需费用由双方另行商定。

2、乙方在设计及装修施工的过程中，可不必征得甲方许可，在施工现场从事设计业务方面的广告宣传，并对装修全过程的进展、竣工状况进行拍摄记录存档。

3、本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

甲方：__________________

乙方：__________________