商场装修

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇商场装修范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

商场装修范文第1篇

承包方(简称乙方)：_____________

根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、 概况及要求

1、装饰施工地点：

2、装饰施工内容：

3、承包方式：_____

4、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____

经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

5、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。

甲方要求：

1、装修要求以商场为准，且必须通过商场的验收合格;

2、以装修效果图为准;

3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行;

4、按照商场所规定的装修时间完工并顺利通过验收;

二、关于材料供应的约定：

1、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。

2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程执行DBJ08-62-97《建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

5、工程验收。工程验收以商场及甲方验收为准，验收合格后付款。

四、关于工程价款及结算的约定：

工程款付款方式列下表： 付款时间 ：合同签定后

第一次付款： 金额 ： 大写：

第二次付款工期进度过半付： 元

竣工验收合格后 付其余款 ： 元

五、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

3、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，并赔付甲方相应违约金为加工费的20%。且甲方有权不支付后续工程款。

4、如乙方中途违约除退还甲方预付款,并赔偿条款20%的相应违约金

六、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提讼。(将不选定的解决方式划出)

七、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

八、其它约定：

九、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 委托人：

住 址： 地 址：

电 话： 电 话：

邮 编： 邮 编：

签订日期： 年 月 日

商场装修范文第2篇

关键词：商场；装修设计；分析

中图分类号：TU984 文献标识码：A 文章编号：

随着科技的发展，现代科技手段不断的应用到现代照明设备中，使得光影效果在形色上更加逼真，营造出更加惬意的室内环境。光影是商场设计中重要的设计元素之一，我们必须充分利用光影与空间、室内氛围、室内整体设计的关系，积极的了解熟悉运用光影效果，用光影效果给室内设计带来新的生命力。

在百货商场这样的大型的商业空间中最适合的色彩就是明度偏高的中性色彩。那么在商业空间中的色彩又何尝不是呢？可能这个也是现在装修装饰设计行业发展的原因之一，不平衡的色彩或是不愉快的色彩都足以影响销售额。任何商业环境中，销售都是第一目的.消签者进入商场的第一感觉就是色彩。精神上感到舒畅还是沉闷都与色彩有关。在商店内部恰当的运用和组合色彩，调整好店内环境的色彩关系，对形成特定的氛围空间能起到积极的作用。在对店内进行空间色调处理时应把握好色泽的类别、深度和亮度。心理学表明，色彩会对人的心情造成影响。从这点上，要考虑到卖场设计所使用的色彩要使消费者感觉最佳。浓烈的色彩会吸引人的眼球，淡淡的色彩使人感觉到安静舒适。一般儿童会喜欢明亮的颜色，所以儿童用品的卖场适合用鲜艳明快的色彩。同时色彩也分冷暖，暖色给人温暖舒适，冷色给人清凉安静的感觉。一些青春时尚活力激情的百货店就应运用暖色，如粉色，淡黄和清柠这列色系。

1 色彩在装修中的应用分析

作为色泽的类别，人们按照各种颜色对人们造成的基本不同感受常分为暖色调和冷色调。暖色调主要有红色、黄色和橙色。而冷色调有蓝色、绿色和紫色。总体上暖色调给人一种舒适、随意的感觉，而冷色调给人一种比较严肃、正式的感觉，使人不太容易接近.然而只要应用得当，冷、暖色调均可创造出诱人的商业氛围。对于狭长的店堂来说，把两侧墙壁涂成冷色，里面的墙壁涂成暖色，就能给人以店堂宽敞的印象。相反，对于短宽的店堂来说，把两例的墙壁涂成暖色，把里面的墙壁涂成冷色，能给人以店堂变大的印象。

红色是一种比较刺激的色彩，在使用过程中必须小心谨慎，它一般只用作强调色而不是基本的背景颜色。作为一种用于着重特定部位的颜色，其效果往往不错。在元旦或春节及其它重要节日红色是一种非常合适的展示色。黄色同红色一样，也非常惹眼并且造成视觉上的逼近感。对一些背景光彩较为暗淡的墙壁、标记等地区可以运用黄色。另外黄色被认为是一种属于儿童的颜色，所以在装饰婴儿或儿童用具部门常用黄色。橙色是一种比较特殊的颜色，主要是因为这种颜色的亮度同其它颜色的不协调性，它常常同于秋季，代表丰收的时节。一提起蓝色，常常用苍凉蔚蓝的天空和平静湛蓝的大海联系在一起。通过蓝色的添加能够创造一种恬静、极为放松的购物环境。蓝色常常被用为一种基本的色调，尤其是在男人用品部；代表一种深沉的力量。绿色则表示清新的春天以及和平安详的大自然。许多人认为它是一种最为大众广泛接受的颜色。另外绿色的空闻感较强，能让较小的地区显得更为宽阔。紫色在商店内景中用得较少，除了为了达到一些特殊效果。如果商店内部运用过多的紫色会挫伤顾客的情绪。

色彩的不同组合，可以表现出不同的情感和气氛。为了表明“和谐美丽”，可以用对比色组合，如红与白、黑与白、蓝与白等。而要表现“优雅与稳重”，则可用同色不同深浅的颜色组合，如紫蓝色与浅蓝色、深花色与浅褐色、绿色与浅白绿色，黄杨色与浅驼色等等。另外，色彩的对比与组合不同，商品及广告文字的醒目程度即不同。

在色泽的深度上也应该仔细研究。通过各种色彩不同程度的合理运用，能让店内许多实物设施产生崭新的、更加吸引人的视觉效果。一般地讲，比较淡的颜色能产生一种放大的效果。而比较浓的颜色产生的效果则相反。例如应用较浓的暖色调 （如棕色）作为窄墙的基本色，而用较谈的冷色调作为宽墙的基本色都能创造较好的视觉效果。比较淡的中等色调（如灰色）常常用作固定设施的颜色，这种色调让人感觉到温暖柔软，并且保证其同商品能较为紧密地结合在一起。而较浓的颜色能够有效地吸引顾客的吸引力。设计色泽的亮度同深度一样也会在一定程度上让顾客对一些实物的大小形成错觉。明亮的颜色使人感觉到实物的硬度，而暗色则让人感觉较为柔软。作为一个普遍规则，儿童一般喜欢明亮的颜色，因而在儿童用品部经常用这种颜色，而在成人商品部一般用柔色调。商场装修装饰要给客户以安全感，商场灯光应采用纯白双管日光灯，因为日光灯的照明度最为均衡，同时双管日光灯还能够弥补单管日光灯的直射死角，而且纯白的灯光能够毫无保留地反射出商品的原始色彩。商场设计装修日光灯应安装在购物通道的上方，距离货架的高度约等于购物通道宽度的一半，灯管的排列走向应与货架的排列一致，保证能够从正面直接照射到商品。

2 商场装修装饰的方法

商场装修装饰要给客户以安全感，如果商场设计装饰设置比较阴暗、死角多，在店内人少的时候会感到特别不安全，如遇销售人员冷不妨在远处射来窥视的目光（防止顾客偷盗商品），更会让顾客恐惧顿生。因此在店内设置上要考虑到顾客的心理因素，尽量减少阴暗面。

可以形成色彩效果的要素是商品颜色和墙壁颜色的调合。例如背景为黄色的墙壁，若陈列同色系的黄色商品时，不但看来奇怪，且容易丧失商品价值。由此可见，商场装修装饰设计如果陈列相反色系的对比色，例如黑、白商品并陈，商品会更加鲜明，一定要使用对比色。商场设计装饰色彩不但可以提高顾客的购买力，同时可以提高商品的水准。

设计师将各种元素引进商场设计中，光影作为最便于利用的元素运用到其中。光影创造着各式各样的空间层次，不同的心理感受，体现着不同居住者的生活品味和追求。

商场设计是一门综合学科，涉及到心理学、人机工程学、社会学等多种学科。无论采用什么形式的光影效果，核心都是为了使室内居住环境更加好的服务于人们生活。光亮度、明暗对比度将更加符合人类的生理特征。否则就会产生资源浪费或是对人体不利。追求艺术化，随着人们生活水平审美水平的提高，人们对于家居生活质量要求的提高，光影效果恰当准确的应用，在应用过程中更加追求艺术化，营造出更加理想的室内空间。

在商业空间环境中.色彩是市场营销学的最前线。色彩确实能够影响人们的心理和情绪.所以不同类型商品需要不同的环境色彩来衬托.和谐的色彩会让人们在愉快的情绪下购物，也会使商品更加突出.更会让商品显得物有所值。而不和谐的色彩就有可能造成人们在购物时的紧张情绪.商品有所贬值.从而影响销售业绩。可见商场装修设计的重要性，可以对商品起到很好的衬托作用。

施工单位的项目管理不同于一般企业的项目承包,以包代管。而是实行项目目标管理,在工程任务下达之初,施工单位预算部即已将工程计划成本及利润详细算出,项目在施工单位计划成本的指导下完成质量目标、工期目标。这样经营风险全部由施工单位承担,各施工项目处于同一起跑线上,有利于调动项目经理的积极性,从体制上保证了工程质量。工程部作为项目的直接管理部门,在施工单位计划成本的控制下,负责施工管理人员的培训、考核,针对项目部每一岗位,工程部都有量化考核标准,每一工程完工后,对项目管理人员按岗位工作标准评定。从而对项目管理人员起到了检查督促的作用。

参考文献：

[1] 孟宜斌.浅谈项目施工管理[J].甘肃科技,2011,(11).

商场装修范文第3篇

随着人造岗石制作技术的日趋成熟，人造岗石广泛应用于各种高档商场及办公楼装修项目，本文以苏州久光百货2～3楼装修工程中的地面人造岗石施工为实例，探讨人造岗石的优点、施工工艺及后期养护应注意的事项。

关键词:

人造岗石;优点;施工;养护

1项目概况

苏州久光百货位于苏州工业园区，为苏州最大型的高档百货商场，总建筑面积为165889m2，该项目精装修设计方为日本和魅设计有限公司，苏州工业园区设计研究院负责本项目的施工图出图(施工见图1)。本公司施工区域为苏州久光百货2～3层楼面，建筑面积共计35000m2。设计师选用云浮市新富云岗石有限公司生产的人造岗石为主要地面装饰材料。该材料设计新颖、拼花复杂、铺贴面积近20000m2。品种有梦幻莎安娜、梦幻铂金、金属灰、罗马岗石、利福银白、利福浅灰、利福白钻等14种，其中一半以上品种是厂家为苏州久光百货项目特别订制的。

2人造岗石相对其他铺地材料具有的优点

富云人造岗石属于方料型合成大理石，俗称岗石。是在极高真空度下将大理石骨料、石粉、粘结剂等原材料压制成大规格方料305cm×125cm×85～90cm，并在常温下固化成型，然后通过与普通大理石相同的加工工艺生产出各种规格的板材或异型材。用在苏州久光百货工地的人造岗石尺寸多样，多达数10种;石材厚度为2cm，其中尺寸以60cm×60cm、40cm×40cm居多。这种石材有诸多优点，如不易变形，尺寸精确、色彩艳丽、光洁度高、可多次翻新、环保无辐射及可订制等，越来越多的国内外设计师选用人造岗石作为高档商场的地面装饰材料。1)与天然石材相对比:①天然石材大面积铺地时色差很难控制，难以满足大型工地整体色泽、纹路一致的要求;人造岗石色泽均匀，可以保证大面积铺地无色差;②天然石材来自矿山，受自然资源制约，许多品种大批量供货有困难，供优质级的板材更难，且中高级品及进口品种价格较高，人造岗石价格合理，大型工地使用时在数量、质量、交货期等方面都更有保证，从而保证了工期;③天然石材多有裂纹，人造岗石基本没有裂纹，比天然石更美观;④人造岗石达到国标A类放射性标准，装修范围更广泛。2)与陶瓷和微晶石相对比:①陶瓷和微晶石的表面为釉面层，有划痕难以弥补、不可以翻新，人造岗石与天然大理石一样，可多次翻新，表面若有划痕，打磨翻新即可;②陶瓷和微晶石不可以二次加工，特别是微晶石，硬度太高，侧边有气孔、无法抛光，人造岗石硬度和天然大理石相仿，可进行二次加工，包括磨边、倒角、挖孔、做复合边等各种异型加工;③陶瓷和微晶石是高温烧制的，大规格板材容易变形，人造岗石不易变形;④陶瓷和微晶石表面不透气，用水清洁后不容易干，易打滑。人造岗石表面透气性好，用水清洁后水分会迅速挥发，不会产生打滑的现象。

3人造岗石施工工艺

随着人造岗石工艺水平的提高，其大部分性能已经优于天然石材。但是由于人造石吸水率较低，且表面光滑，用水泥砂浆粘贴时，容易出现变色、空鼓、开裂、脱落、鼓包等问题。本公司之前有过类似商场项目，地面装饰材料也为人造岗石，由于使用人造石传统水泥砂浆粘结铺贴，部分人造岗石地面也出现过类似的问题。苏州久光百货人造岗石面积大、拼花多、施工复杂。为保证铺贴质量和后期效果，达到设计师和业主的要求，为防范出现空鼓、开裂、脱落等问题，本公司现场工程部结合以前经验教训，经过论证决定统一使用人造石专用粘结剂铺贴。虽然人造石专用粘结剂价格较高，但具有粘结强度高、强度发展快、抗滑移性好、避免空鼓等多方面优点。1)材料准备:①由于该工程人造岗石品种多且施工面积大，需根据人造岗石的品种及尺寸按不同区域归类放置，以加快施工进度，避免人造岗石铺贴错误;②铺贴前检查人造石是否有隐伤、风化等缺陷;③在搬运人造石的过程中，必须小心搬运，避免直接掉落、碰撞而造成缺角、损坏等情况。2)基层处理:①基层采用1∶3水泥砂浆找平，并严格按规范控制好水份，保证楼面没有积水;②基层水泥砂浆找平层要达到规定的养护期;③找平层坚固、干净、平整且无起砂、起壳、空鼓等缺陷。3)拼贴要求:由于苏州久光百货人造岗石品种多、拼花复杂，人造岗石在拼贴前须按设计图纸在施工现场详细放线，以保证各施工区域人造岗石正确铺贴。岗石铺贴时按事先弹好的线找正，岗石须留2mm左右的接缝，以避免人造岗石铺贴完成后因热涨冷缩等因素造成岗石变形、起壳的现象。4)粘贴操作:①粘结剂应按水灰比约1∶4的配合比用电动搅拌器拌制均匀;②采用双面贴，在基层和石材背面双面均涂抹粘结剂，拉出锯齿槽，涂抹均匀、饱满;③立即挤紧、找平、找正、垫实(地面的平整度误差控制在±2mm);④石材底部进行的顶、卡固定应牢固、坚实，且不松动;⑤粘贴的粘结剂达到一定的强度后方可除去顶卡物进行石缝的勾嵌。5)嵌缝剂施工:①先将专用嵌缝剂按比例加水(水灰比约1∶3)搅拌均匀;②将石材表面用水湿润;③用铁抹子将调好的嵌缝剂满批人造岗石接缝表面，再用专用橡皮抹子沿对角线方向将嵌缝剂压入人造岗石缝道内，同时将岗石表面多余嵌缝剂刮下来回收再用;④待嵌缝剂涨干(约30min)，用专用工具将其压实并抽光;⑤最后用湿海棉将人造岗石表面脏物清除干净;⑥特别注意，人造岗石铺设结束后，须要等4天左右才可以收缝，有利于底层水泥砂浆正常干化。苏州久光百货人造岗石地面铺设前，现场工程部对每个铺贴工人做好技术交底，严格按照以上施工工艺进行铺贴，为了防止人造岗石运输及施工过程的损坏及考虑业主日后的维修，保证本工程按计划工期完成所有施工内容，本工程定制人造岗石的时候考虑了富余量，岗石铺设完成后，将剩余岗石全部移交给业主。本项目人造岗石铺贴质量和效果达到了设计师和业主的要求，按工程计划顺利通过监理和业主的验收(效果图见图2)。

4人造岗石铺贴后的养护及注意事项

苏州久光百货为高档商场，人流量多、质量要求高，为保证人造岗石保持持久的耐磨，晶硬及有光泽，在本工程总体移交给业主前，本公司项目部要求施工人员在人造岗石铺贴后特别注意以下养护内容。1)人造岗石铺装后，由于苏州久光百货装修工程幕墙公司施工延误，部分幕墙未完全施工完毕，本公司项目部要求施工人员做好防水、排水设施，以应对夏季突如其来的暴雨等突发影响。2)人造岗石铺设安装后，严禁施工人员在人造石专用粘结剂完全干固前(至少24小时)在人造岗石上面行走，以免造成岗石损伤或地面不平整。3)人造岗石铺贴完成后，因为同一区域还有其他工种需要施工，应先在人造岗石表面做好保护(先铺保护膜，在保护膜上再铺上一层夹板)，以避免施工好的岗石受到磨损。4)拆除人造石岗石表面保护膜后，根据业主要求，使用石材专用的养护剂养护人造岗石，使人造岗石达到增加光泽、耐磨等效果，使做好的人造岗石更加美观实用。为了人造岗石更好的后期保养，在交付给业主时，需跟业主说明，人造岗石后期维护应尽量使用中性清洗剂，由于人造岗石主要成分为碳酸钙，市面上的酸碱性清洗剂会破坏人造石光泽，影响美观。5)有些区域业主要求在人造岗石上覆盖地毯，需跟业主说明人造岗石不可长时间覆盖地毯，长时间将地毯覆盖在岗石表面，会导致岗石本身的湿气无法由毛细孔散出，很容易造成人造岗石含水量变高，会导致人造岗石日后吐水气的现象。

5结语

商场装修范文第4篇

买新房装修入住后被查封

2013年4月19日，小宁和小雅（化名）向某房地产公司购买位于大连市甘井子区一套面积为86.52平方米的商品房，总价款人民币1179932元。当日交付699932元首付款。2014年4月5日，小宁与某房地产公司签订正式《商品房买卖合同》，约定某房地产公司将该套商品房出售给小宁，同时小宁向某房地产公司交付尾款48万元，共计付款人民币1179932元。小宁交付完房屋债款后，某房地产公司向小宁交付钥匙，小宁进行装修后入住。

令小宁、小雅做梦也没想到的是，某房地产公司欠一家河南公司1.2亿元，被河南某公司到辽宁省高级人民法院，法院判决某房地产公司败诉，河南某公司向法院申请强制执行，辽宁省高级人民法院执行局查封了某房地产公司在建的商品房14套和362个地下车位，其中就包括小宁、小雅购买的这套房子。

由于某房地产公司拒不履行法院判决，辽宁省高级人民法院执行局将小宁、小雅购买的这套商品房作价抵顶给河南某公司，小宁、小雅夫妻购买的这套商品房虽然已经装修入住，但房屋登记的名字却成了河南某公司。

诉请返还购房款并赔偿损失

小宁说，自己买的房子成了别人的房子，给自己造成很大不便。一是交供暖费，需要带房证复印件，否则没法交，导致他每年交供暖费时都要到物业开证明；二是户口无法迁入，自己的孩子再过几年就要上小学了，没有房产证，无法证明自己生活在这个学区里；三是自己的购房款全是借来的，要是房子是自己的，心里也踏实，现在买的房子却成了别人的。

万般无奈之下，小宁、小雅委托辽宁青松律师事务所的王金海律师将某开发商到法院，要求判决解除小宁与某房地产公司签订的商品房买卖合同，返还小宁、小雅购房款人民币1179932元。同时要求某房地产公司从小宁付款之日起，截至法院判决后实际返还购房款之日，按同期银行贷款利率连带给付利息12万元。同时还要求某房地产公司赔偿小宁、小雅装修损失。经评估公司对涉案房屋的装修进行评估，该房装修费用为7.94万元。

某开发商认为是与河南某公司合作开发，应当由河南某公司为小宁、小雅办理产权手续，否则应当由河南某公司承担赔偿责任。河南某公司称，小宁、小雅的与其无关，房子是某开发商卖给小宁的，该开发商在将房子卖给小宁时，未及时办理网签手续，导致辽宁省高级人民法院在执行过程中将小宁的房屋查封、拍卖，责任在开发商。根据合同的相对性原则，小宁、小雅的损失应当由开发商承担。

开发商被判退款并赔偿p失

商场装修范文第5篇

1、由于外在行为因素干预，形成了历史性消防隐患欠帐，造成后天难“医治”，带患运行。商场未完全竣工投入使用（即“先上车后补票”或“无票上车”）现象十分突出，甚至违法出具消防审批手续，直接影响商场、市场消防设施、器材完好有效率，建筑构件、防火分隔设施耐火性能达标率，消防车道、疏散通道、安全出口合格率。商场一旦运行起来，涉及民生问题、稳定问题也接种而来，停业进行整改成了难题。着火是不可避免的，火灾绝对是可以控制的。有的消防违法商场的确在一时期严格管理下，未发生火灾或发生后及时扑救，未酿成大灾，长期以往，消防工作法治化被人为的削弱了，致使在遇到特大性火灾典型事故发生后，消防整治工作也难以得到推进。先天隐患形成，久脱不改变成了常态化存在趋势，成了消防隐患久病难医治的结症，遍地是隐患，就是改不了。2、频繁装修、装饰，严重破坏楼板等建筑构件的耐火性能，致建筑物形成立体火灾、倒塌直接原因。商场、市场建筑使用性质为商业用房，在楼板、墙面、梁、柱频繁装修、装饰，重复性装修改造被错误认为合法，致使装修、装饰、区域变更使用性质，擅自改变建筑物构件的耐火性能已成惯性。只要商场、市场建筑具备了合法性，装修达到《建筑内部装修设计防火规范》即可，而在装修中对破坏后的建筑构件耐火性能无评定标准，也无人过问。一旦防火分隔失去耐火性能要求，火灾发生后，势必引发建筑物立体空间蔓延，甚至倒塌。

二、商场、市场消防违法行为成因

1、擅自降低建筑构件的耐火性能普遍，尤其是隐蔽工程中建筑构件破坏后，未经修复或封堵的情形下用装修物遮挡；使用石膏板等装修构件遮掩降低防火耐火性能隔墙；如未能及时跟踪监督，竣工后难经发现存在的隐患问题。2、擅自扩大商场的火灾荷载，如装修中增设精品服装室、库，或以仓库形式经营的超市，超出了一个防火分区内的火灾荷载标准，而防火分区面积并没改变，有的还在增加。3、以重管理的色彩误导“动态火灾隐患”存在合法性。商家为盲目追求经营面积有利用率，不以消防技术规范有关消防标准为准绳，擅自将可移动的柜台、较轻的商品占用疏散通道、遮挡安全出口等火灾隐患定义为动态火灾隐患，且用人易存饶性心态方式，并以重管理的色彩及用火灾发生后易因火灾扑救现场被破坏不易发觉特性来误导群众、领导和行业部门认为这种违法现象可以普遍存在，从安全责任意识上消弱执法部门、行业部门的执法意识，甚至错误引发行政干预，造成所谓“动态消防隐患”正确存在的社会错误导向。4、商场消防文化建设滞后。目前商场、市场本应承担社会化消防工作进程的宣传教育义务，现正相反，成了阻碍消防工作社会化的宣传障碍。一是商场、市场消防管理标准不敢公示公开化；对商场本应承诺的消防达标事项隐瞒起来，唯恐曝光，致使本应承担正面消防宣传行为成为了反面宣传，误导群众只了解商场消防管理难，不合格，他能开业经营是“领导”说的算，“主管部门”说的算，消防工作被人为权力化，合格的变得了不合格。二是消防管理注重形式化，制度化，缺乏消防操作规程。目前，商场的消防管理趋于口号化。标语、口号随时可见，一个时期一个样，消防管理还是老样子，百姓了解的是整治政治行动，根本上并没有从商场的消防整治中获得本应获得的消防知识。如商场内的主电线路是承载力多少，**柜台电气线路、承载是多少，应能接多少临时供电设备，电气安装应如何安装，处于一种只要是电工说了就算的局面，从业人员或参与经营的根本不知道，向社会宣传更无从谈起。

三、商场、市场消防安全管理对策