工程款支付方案

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇工程款支付方案范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

工程款支付方案范文第1篇

承包方： （以下简称乙方）

根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

工程款支付方案范文第2篇

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

丙方：

工程地址：装修面积：m2

装修合同总价元，人民币大写 元

施工工期 年月日至 年月日，共天

甲方与乙方之间的装修服务内容以双方签订的《餐饮门店装饰装修工程施工合同》（以下简称装修合同）为准，同时丙方作为装饰装修合同以外的中立第三方，在甲乙双方遵守香他她餐饮管理有限公司（以下简称香他她）规则的前提下，三方在平等、自愿、友好协商的基础上达成以下协议。

一、服务条件

1. 甲方应按照香他她规定的装饰装修风格、设计方案，选择施工队，乙方应为丙方签约认证的施工队伍。

2. 甲乙双方签订正式有效的《餐饮门店装修装饰装修工程施工合同》。

3. 本协议应在工程开始施工前签署，不得过时补签。

二、服务范围

1. 丙方就甲乙双方签订的装修合同内约定的内容进行服务。

2. 在施工过程中，在施工项目不变的情况下，工程结算按照工程实际工程量进行结算且最终的结算价格不得超过工程预算价格，额外产生的费用由乙方承担。如发生设计方案变更，施工项目变化，施工工艺调整，因天气、停水停电、突发不可预见性

事件等特殊情况造成工程造价及工期变更时，甲乙双方应签署书面协议、变更单或者沟通单（短信或微信沟通也可），丙方根据上述书面文件中的内容进行服务，甲乙双方之间的任何口头协议或口头承诺不在丙方服务范围以内。

3. 当甲乙双方履行合同（含书面协议）过程中如有争议，甲乙双方应自行协商，协商未达成一致时，由丙方进行调解、鉴定、判定，乙方应服从丙方的协调，并对丙方的鉴定、判定结果以及处理方案予以执行。

4. 乙方使用的装修材料应符合国家质量标准，符合丙方对品牌、规格、颜色、型号的要求。

5. 工程款的支付方式：网银转账

1) 签订本协议时，甲方根据甲乙双方签订的装修合同中的工程预算造价向丙方支付工程款，丙方为此款项的托管方。

a. 丙方作为托管方，平面设计图确定后根据公司提供的工程预算明细表全款支付到公司指定账户，主要目的为便于乙方购买材料、组织人员施工等。

b. 工程竣工且验收合格后，待满一年后扣除该工程乙方委托丙方进行售后维护发生费用，将剩余部分支付给乙方。如该工程质保金不足以承担该工程的售后维护费用，丙方可从乙方其他工程的质保金提取不足部分用于该工程售后维护费用的支付。

三、甲方的权利和义务

1. 有权对乙方所施工的项目进行监督、检查、验收，在施工前对所有增项有知情权。

2. 甲方有权通过香他她餐饮管理有限公司提供的装修服务，客观、如实的对乙方进行整体验收、评价。

3. 有权检查乙方所使用的装修材料是否符合国家质量标准及符合香他她对品牌、规

格、颜色、型号的要求。

4. 配合丙方装修顾问对装修项目进行监督，在甲乙双方产生纠纷时，配合丙方提供相关的书面证明材料及文件。

5. 甲方需按照本协议约定的支付方式及约定时间支付工程款。

6. 甲方需配合乙方提出的合理工程节点验收申请，同丙方一起进行联合验收(乙方应至少提前24小时通知甲方与丙方进行节点验收)。如甲方没有空闲时间或其他原因无法按时参加验收时，请甲方指定人（不得为丙方）验收；未指定人或未亲自验收，视同甲方默认验收，甲方参与验收及签字确认只作为监督施工流程执行情况的依据，不承担任何与施工质量有关的责任。

四、乙方的权利和义务

1. 有权要求按本协议约定的支付方式及时间收取工程款。

2. 配合甲方及丙方的装修顾问对装修项目进行监督，在甲乙双方产生纠纷时，配合丙方提供书面证明材料和文件。

3. 在施工过程中产生装修合同之外的装修项目时，必须事先告知甲方，经甲方书面同意后方可施工，否则该项目施工费用由乙方承担。

4. 严格按照国家相关质量标准、甲乙双方签订的装修合同以及香他她门店设计要求进行装饰装修工程施工；遵守丙方的相关管理条例。

五、丙方的权利和义务

1. 有权对甲乙双方签订的装修合同、装修预算、装修方案予以审核，并监督该

合同的执行情况。

2. 当甲乙双方产生纠纷时，有权对纠纷内容站在客观、公平、公正的立场进行协调，有权对纠纷进行责任认定。

3. 如出现质量问题纠纷，丙方有权根据《香他她管理有限公司装修工程施工工艺标准》

（以下简称工艺标准）进行鉴定，乙方应对鉴定结果予以认可。经丙方鉴定为乙方原因造成质量问题，乙方应无条件按工艺标准进行整改。

4. 为甲方提供第三方独立装修顾问服务，协助甲方进行装修工程资金管理和施工验收。

5. 装修顾问服务内容请参考附件《香他她工程服务手册》。

六、其他

1. 本协议一式三份：管理公司一份、施工方一份、客户一份，经甲、乙、丙三方签字（或盖章）后生效，三方各执一份。装修竣工验收后，本协议自动解除。

2. 甲、乙、丙三方因协议履行发生争议时，三方应协商解决，当三方协商不成时按下述第（ ）种方式解决。

1) 向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2) 向丙方所在地有管辖权的仲裁委员会提起仲裁。

以下无正文，为签字盖章页

甲方签章：乙方签章：

联系电话：联系电话：

工程款支付方案范文第3篇

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

乙方(承包方):____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.

第一条 工程概况

1.工程名称:

工程地点:

工程内容:

承包范围:

2.开工日期:

竣工日期:

总日历日期:

3.质量等级:

4.合同价款:

第二条 合同文件及解释顺序.

第三条 合同文件使用的语言文字,标准和适用法律.

1.合同语言:

2.适用法律法规:

3.适用标准,规范:

第四条 图纸.

1.图纸提供日期:

2.图纸提供套:

3.图纸特殊保密要求和费用:

第五条 甲方驻工地代表.

1.甲方驻工地代表及委派人员名单:

2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

第六条 乙方驻工地代表.

第七条 甲方工作.

1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:

2.水,电,电讯等施工管线进入施工场地的时间,地点和供应要求:

3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点:

4.工程地质和地下管网线资料的提供时间:

5.办理证件,批件的名称和完成时间:

6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

7.会审图纸和设计交底的时间:

8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

第八条 乙方工作.

1.施工图和配套设计名称,完成时间及要求:

2.提供计划,报表的名称,时间和份数:

3.施工防护工作的要求:

4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

5.对施工现场交通和噪音的要求:

6.成品保护的要求:

7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

8.施工场地整洁卫生的要求:

第九条 进度计划.

1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:

2.甲方代表批准的时间

第十条 延期开工.

第十一条 暂停施工.

第十二条 工期延误.

第十三条 工期提前.

第十四条 检查和返工.

第十五条 工程质量等级.

1.工程质量等级要求的经济支出:

2.质量评定仲裁部门名称:

第十六条 隐蔽工程,中间验收.

中间验收部位和时间:

第十七条 试车.

第十八条 验收和重新检验.

第十九条 合同价款的调整.

1.调整的条件:

2.调整的方式:

第二十条 工程预付款.

1.预付工程款总金额:

2.预付时间和比例:

3.扣回时间和比例:

4.甲方不按时付款应承担的违约责任:

第二十一条 工程量的核实确认.

乙方提交工程量报告的时间和要求:

第二十二条 工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金额和时间:

3.甲方违约的责任:

第二十三条 甲方供应材料设备.

甲方供应材料,设备的要求(附清单):

第二十四条 乙方采购材料设备.

第二十五条 设计变更.

第二十六条 确定变更价款.

第二十七条 竣工验收.

1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间:

2.乙方提交竣工图的时间和份数:

第二十八条 竣工结算.

1.结算方式:

2.乙方提交结算报告的时间:

3.甲方批准结算报告的时间:

4.甲方将拨款通知送达经办银行的时间:

5.甲方违约的责任:

第二十九条 保修.

1.保修内容,范围:

2.保修期限:

3.保修金额和支付方法:

4.保修金利率:

第三十条 争议.

1.争议的解决程序:

2.争议解决方式:

第三十一条 违约.

1.违约的处理:

2.违约金的数额:

3.损失的计算方法:

4.甲方不按时付款的利息率:

第三十二条 索赔.

第三十三条 安全施工.

第三十四条 专利技术,特殊工艺和合理化建议.

第三十五条 地下障碍和文物.

第三十六条 工程分包.

1.分包单位和分包工程内容:

2.分包工程价款的结算办法:

第三十七条 不可抗力.

不可抗力的自然灾害认定标准:

第三十八条 保险.

第三十九条 工程停建或缓建.

第四十条 合同生效与终止.

1.合同生效日期:

2.合同份数:

3.合同副本份数:

4.合同副本的分送责任:

5.合同书制定费用:

合同订立时间:________ 年____月____日

发包方(章):

________________________________________

法定代表人:

____________________

委托人:

____________________

承包方(章):

________________________________________

法定代表人:

____________________

工程款支付方案范文第4篇

关键词：工程招标；造价；工程合同

Abstract: Signing a contract through project invite public bidding form has become the main form of the project contracting, this paper discusses the problems in the project bidding and project cost.

Key words: project bidding; cost; project contract

中图分类号：TU723.2 文献标识码：A 文章编号：2095-2104（2012）

1．招标范围的界定

招标的范围应在招标文件中有明确的界定。招标的范围就是投标人投标报价的范围，也是合同的承包范围，若界定不清楚会产生如下问题：

1.1投标人无法了解哪些应该报价，哪些不应该报价，报价易出现漏项和在后期施工造成不必要的费用增加，对于甲方与施工方的施工管理增加负担；

1.2商务评标难度增加，因各投标单位的报价理解不同，所以报价会出现不均衡，对于评标工作来说工作量大，需要剔除或增加项目使报价范围一致，还会增加评标工作的主观性和不公正性；

1.3增加合同谈判的工作量，招标文件对招标范围未明确界定，合同中仍需明确，此时来明确承包范围易出现承包方挑肥嫌瘦的现象，业主作为发包人的主动地位会大打折扣；

1.4若合同中对承包范围界定仍然不够明确，则只能在合同执行的过程中通过双方协商，以补充协议的形式解决，对业主与施工单位都不利，会出现以下二方面情况：

①施工单位将大部分工程已经完成，针对新增的小额工程量施工单位会坚持高价，否则不予施工，如果甲方将其分包会影响整个工程的质保，况且因工程量小找其他的单位也不能保证其节省资金，不利于甲方的造价控制；

②施工单位的如果对承包范围没有提前确定，甲方认为其包含了全部工程内容，后期施工中会造成施工单位增加费用，而甲方确认为其报价已经含有，会出现互相扯皮情况。

招标范围界定涉及的所有招标工程内容的交接点，交接面等，比如水接口、电接口、管道交接点、道路交接面等，应该易于理解，且双方理解唯一。招标范围界定在多标段的工程招标中显得更为重要和复杂，它不仅要对招标工程作总体描述，还要对各标段的分界点、分界面作具体描述。具体来说，对于一般的民建工程可以明确为除招标图纸中某部分工程内容外的所有工程内容，对于大型工程可采用按功能系统或按工程平面区域进行合同标段划分，对于工业项目在按功能系统或按工程平面区域进行合同标段划分后还可按土建和安装等不同工种进行划分。

2.计价方式对工程造价控制的影响

2.1对业主的工程造价专业能力提出了更高的要求。招标中采用工程量清单计量，则是由业主提供清单，承包商再根据清单报价，而工程量清单本身的错漏风险将由业主承担。

2.2采用无标底招标方式时，如果由于设计阶段的造价控制不理想，或是出现几个投标人恶意围标的情况，将会发生中标价与业主的预期价格出现较大差距，给工程的后续工作带来隐患。一些大型工程项目和装饰工程的招标尤其如此。其结果是合同签订、执行过程中一波三折；或是施工阶段业主频繁变更，以降低造价；甚至造成工程流标，需重新进行招标。给业主带来较大风险。

2.3采用“最低价中标”的评标方式时，在我国市场体制尚不完备的现阶段，低于成本价竞争的问题将难以避免，它将直接导致“恶意低标”。有的工程项目因其规模和条件很吸引人，个别投标人追求业绩的最大化，往往出现饮鸠止渴、低价掠标情况，与他们签订施工合同后履行不了合同承诺，让业主骑虎难下、进退两难，直接影响工程质量和工期目标。

2.4工程量清单计价招标中所允许的承包商不平衡报价，是指承包商在保持总价不变的情况下，调低某些分项的单价，同时提高另外一些分项单价，以期达到在施工中运用高索赔策略追加更多工程造价或尽早收回工程款的目的。这样的报价策略有可能使施工中的变更对造价的影响形成异常波动，例如，投标报价时基础土方开挖一项，很容易被承包商猜测为施工中可能增加工程量，而采取高报价策略。而实际施工中由于地质情况的不确定，此项绝大多数情况也确实属于调增项。问题是这样的不平衡达到多大程度时是业主不能接受的，比如工程量实际上增加超过一倍，单价如再在投标时超报一倍，业主将承担高于实际价值一倍的额外费用，当工程量基数较大时，这个额外费用是惊人的。同时在现行的清单计价规范内，若投标人压低措施项目报价，提高实体清单分项报价，这种不平衡报价是否违规？

3.工程招标阶段工程造价控制的方法

3.1招标文件的编制

招标过程中，招标文件的编制是十分重要的环节，它既是投称文件编制的依据，也是签定合同的重要的内容之一。投标文件必须对招标文件的实质性的要求和条件作出实质上的响应。任何对招标文件的实质性的偏离或保留都将视为废标。因此，招标文件的编制对于顺利完成招标过程，控制工程造价都有十分重要的意义。

招标文件作为招投标过程乃至于工程项目实施全过程的纲领性文件，是整个工程项目造价控制的关键。一个不完善的招标文件，会给日后的施工管理与造价控制带来麻烦和纠纷，引起索赔。例如有关设计变更增减工程如何结算，如果招标文件没有提到，在施工合同中也没有明确约定，就会在竣工结算时发生争议，甚至成为承包商追加工程款的突破口。为此起草招标文件时必须注意以下几点：

3.1.1工程造价及相关费用约定应尽量包死，少留或不留活口，尽量减少暂定金额分项。

3.1.2对于可能在施工中增加较多的单项工程量，应约定当工程量增加超过a%后，该项单价下调b%.

3.1.3工程量清单所列分项外的可预见的变更情况，须约定一个可操作的安排，如提前或拖延工期的奖励惩罚办法等。

3.1.4对于市场价格差异较大的设备、装饰材料的功能、型号、技术要求、外观色彩应尽量做到详尽描叙、可约定一个上限价，要求承包商在施工前必须提供样品，在业主确认后才能施工。并保留如所提供样品市场价达不到上限价时，业主有相应调低价格的权利。

3.2合理分标

对于一个大型建设项目施工，往往需要划分若干个标段。标段的合理划分，对于项目的顺利实施和工程造价的控制有十分重要的意义，适当的进行分标有利于造成竞争的态势。

3.3标底的合理确定。

标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，它是由招标单位自行编制或委托具有编制标底资格和能力的中介机构编制，并按规定报经审定的招标工程的预期价格，是招标者对招标工程所需费用的自我测算和控制。它预先明确了业主在招标工程中的财务尺度。其次，标底是业主的工程预期价格，也是业主控制造价的基本目标。标底确定后，接着就进入招标、开标和评标程序。在评标时，还要选定合适的评标方法来评定出最优投标方案，使投标报价、施工方案、质量、工期、投标单位信誉和业绩等方面的综合评定分最高。

3.4合同条件的确定。

合同条件是招标文件的重要组成部分。它不仅是投标文件的编制依据，也是签订合同的主要内容。它对于合同实施阶段工程造价的控制具有特别重要的作用。招标文件中的实质性要求和条件均在合同条件中反映，因此编制好合同条件是十分重要的任务。合同条件中有关工程造价及编制的内容包括：

3.4.1合同形式的选择

合同的形式包括总价合同、单价合同和成本加酬金合同。合同形式的选择与招标工程的特点密切相关。一般来说，工程量明确、工期短、造价不高的项目采用总价合同。总价合同形式管理比较简单，当工程量不能准确计算时，采用单价合同。最终以实际完成的工程量乘以单价进行结算。这种合同形式控制工程造价的关键在于准确地计量工程量。成本加酬金合同应用较少。不同的合同形式，承发包双方承担的风险是不同的。因此，合同形式的选择应根据招标工程的具体情况而定。

3.4.2工程款的支付方式

工程款支付方式是投标人十分看重的因素之一，甚至会影响投标人的报价策略。工程款的支付包括：预付款的支付与扣回方式，进度款的支付，尾留款的数量与支付方式，工程款的结算。工程款的支付方式不仅仅是对承包商完成产品价值的补偿，同时也是对承包商进行管理与控制工程造价的手段。

3.4.3合同价的调整

当合同形式为可调合同时，应该对合同价的可调范围、调整的方法进行约定。工程变更是工程建设中无法避免的。

当发生工程变更时，合同价的调整往往是双方利益的焦点。因此在合同条件中对合同价调整的范围、调整的方法应予以明确，以减少合同纠纷。

3.4.险约定与承担

无论采用何种合同形式，合同双方均要承担一定的风险，因此在合同条件中应对风险进行约定。如在固定总价合同中，承包入应承担工程量变化和物价上涨风险：在固定单价合同中承包人应承担物价上涨的风险，发包人承担工程量变化的风险。风险的约定即是约定双方各自应承担的风险，在约定以外的风险发生时，则应确定分担的方法。

工程款支付方案范文第5篇

发 包 方： [甲方]

营业地址：

承 包 方： [乙方]

营业地址：

根据《中华人民共和国协议法》、《建筑安装工程承包协议条例》及有关法规规定，经友好协商，就安防系统工程施工分包合作事宜一致达成以下条款，为明确甲、乙双方的权利及义务，签订本协议，以利共同遵守。

第一条 工程协议范围

一、工程名称：

二、承包范围：

第二条 工程款的支付方式

一、 合同签订后三个工作日内支付合同价款50%，施工全部完成并验收通过后15

个工作日内支付剩余50%工程款。

二、 工程款以转账支票或者现金方式支付。

第三条 工程承包费用

一、承包金额：包括 共计人民币 （¥ ），其中包括

二、施工期间因甲方因素造成的变更费用及施工延误，由甲乙双方协商解决并支付乙方相应费用；

第四条 甲乙双方在施工中的有关权责

一、甲方权责1. 在开工前负责将相关配合单位的人员介绍给乙方；

2. 为乙方提供施工图纸、技术资料，及时配合相关协调、设计变更、技术核定及工程验收等事宜；

3. 配合协调施工过程中乙方不能协调的相关工作；

4. 对乙方的施工质量依据甲方的施工规范进行随工验收，对符合质量标准的签单确认，对不符质量标准的及时通知整改；

5. 乙方超出整改限期，仍未符合甲方质量标准，甲方有权更换队伍并由乙方赔偿相应的损失；

6. 为乙方提供施工总体计划并负责项目的检测及验收工作；

7. 根据协议向乙方付款；每逾期一日支付工程总款0.5%。

二、乙方权责

1. 根据协议内容按照甲方要求完成工作；

2. 到甲方指定地点提货或退货，签收单据移交甲方；

3. 必须按甲方要求开工，明确施工现场负责人，精心管理、组织施工，确保工程质量、安全和施工进度；

4. 负责施工现场的人员管理、协调、施工、调试等工作；

5. 负责对本方人员的安全管理，自行承担在任何场合的本方人员安全责任；

6. 定期向甲方提交项目计划，反馈项目节点信息及客户现场要求等；

7. 负责独立完成施工现场的管理及相关协调工作，保障承包内容的检测和验收合格；

8. 服从甲方的现场管理，按照甲方要求配合工程的检测、验收；

9. 对施工过程中涉及甲方的先进工艺和技术以及工程相关资料进行保密；

10. 所承包的工程不得转包或分包，如有非乙方单位人员参与施工，由此产生的任何问题由乙方负责，甲方保留索赔及追究法律责任的权力；

11. 工程质保期内服从甲方的报修安排。

12. 在项目实施过程中乙方主要职责为：

a、 按照甲方的要求进场、施工、验收和竣工；

b、 协助甲方向甲方的客户签收用户确认书；

c、 必须文明施工，负责施工后清理施工现场，保证现场清洁；

d、 施工过程中造成甲方客户的财产损坏，乙方负责赔偿；

e、 不履行上述但不限于上述各项义务，造成工期延误、甲方损失，甲方客户损失等须给予赔偿；第五条 工程验收标准

甲方项目负责人根据项目设计方案、施工图纸、甲方施工规范对乙方施

工项目进行现场验收；

第六条 协议有效期

有效期自 年 月 日至 年 月 日。

第七条 附则

一、承包协议的双方若出现疑问或发生异议，由双方协商解决。如经甲乙双

方协商不能解决时，应提交签约地合同仲裁机关仲裁或向当地人民法院诉讼解决；

二、本协议未尽事宜，双方应友好协商解决；

三、本协议补充说明内容为本协议的一部分；

四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，传真件具有同等法

律效力；

甲方单位名称（公章）： 乙方单位名称（公章）：

授权代表人（签章）：