前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇暖气改造工程施工方案范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
关键字:新世纪儿童医院;改造工程;内容;施工
Abstract: the construction period of the suspensions with use, its structure bearing capacity and use different degree performance will be reduced, so in the construction engineering use characteristics and the usage safety as the foundation to retrofit is currently building one of the common market project content. This paper will the new century children's hospital improvement project as an example, this paper clarifies the reconstruction project content and specific construction process.
Keywords: the new century children's hospital; Reconstruction project; Content; construction
中图分类号:TU2 文献标识码:A文章编号:
一般来说,医院改造工程的特点包括医院改造过程中,往往是是边改造边营业的,所以给工程安全文明管理、工程质量与施工组织等都有着更高的要求;医院原建筑设计往往与现代设计存在矛盾;修复医院原建筑中存在的质量问题的难度较大;改造的内容多、涉及的专业多,施工综合性较强。
一、新世纪儿童医院改造工程内容
(一)工程概况
本工程为天津新世纪儿童医院门诊住院楼工程。设计内容包括门诊、医疗、住院病房、地下后勤服务设备用房等。
原总占地面积约为4195,总建筑最大单跨为 6.3m。本次改造项目总占地面积不变,原结构为地上9层半(10层为半层),地下1层,在原建筑顶部基础上加建第10层,形成一个完整的手术区,改建后地上10层,地下1层;建筑高度为38.55m,增建面积为3401.94。改造后总建筑面积为:12475.70 。
工程采用框架剪力墙形式,建筑结构的类别为乙类高层建筑,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度;防火设计为一类高层建筑;其耐火等级为一级;医院病房为全部为单间形式,总病床数为121床。
(二)工程内容
工程由10个分部组成,分别为:
1、拆除工程
2、砼楼板结构工程
3、加固工程(梁柱剪力墙砼截面加大、碳纤维、粘钢、钢梁加固等)
4、接层(十层、局部十一层)
5、接跨工程(详见平面图)
6、外装饰工程(玻璃幕、石材、铝板)
7、内装饰工程(轻钢龙骨隔墙包含在内装工程内)
8、机电安装工程(给排水、强、弱电、暖通、消防、医疗气体)
9、室外地下室及附属设备用房工程(化粪池、污水处理池、消防水池、现场施工方办公室改造、业主办公室改造、文艺美容院地下室改造)
10、室外管网景观道路工程(给排水、消防、暖气、电力、园林、道路、停车场)
二、新世纪儿童医院改造工程施工
根据本工程总包单位对总工期的要求结合本工程加固施工的特点、设计概况并结合现场的实际条件情况,我们详尽的编制了加固工程的施工进度计划,在编制过程中充分的考虑了各个工序间的合理交叉以及劳务分包的进场时间严格的控制各加固环节的分部工期,从而确保整个加固工程工期总体实现。
(一)种植钢筋施工
本工程主体框架梁、柱、剪力墙均采用植筋加大截面的加固方式包括 剪力墙植筋截面、框架柱植筋截面、框架梁植筋截面。其植筋工艺流程为面层剔凿凿毛清理面层放线机具钻孔气泵吹灰清理刷孔气泵吹灰孔内注胶植入钢筋钢筋固定固化养护抗拔试验
需要注意的是在冬季施工中,工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温度条件养护时不得浇水。
(二)碳纤维施工
本工程主体框架结构的全部次梁均采用粘贴碳纤维的加固方式。其加固机理是将碳纤维布采用高性能的环氧类粘结剂粘结于混凝土构件的表面,利用碳纤维材料良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。粘碳纤维加固的基层混凝土强度等级不低于C15。 工艺流程为混凝土表面处理涂底层胶涂找平胶涂树脂胶进行浸润和粘接粘碳纤维布保护表面防火处理。
需要注意的是施工全部完成后,对碳纤维布粘度质量进行全面检查,用小锤轻轻敲击碳纤维表面,从音响判断粘接效果,该处粘接是否密实,有无脱空现象。当碳纤维布的空鼓面积<100cm2时,可采用针管注胶的方法进行补救。当空鼓面积>100cm2时,应将空鼓处的碳纤维布切除,并重新粘接碳纤维布,搭接长度应满足规范要求。
(三)粘钢加固施工
本工程主体框架结构的剪力墙局部开门计划使用粘钢的加固方式。混凝土表面应用角磨机打磨处理,清除表面松散物和油污,直至完全露出新面;钢板粘接面必须进行除锈和粗糙处理,直至完全出现金属光泽,并要求粗糙度越大越好,打磨纹路与钢板受力方向垂直。其工艺流程为施工准备定位施工放线面层处理现场制作进行施工。
需要注意的是粘钢完毕验收后做好防腐处理,需对型钢及板材表面涂刷铁红底漆二度加环氧防腐面漆封闭,以利防腐处理,符合设计要求。当需要做外装修施工时,应在环氧树脂胶的表面抛撒石英砂粒,以利装修施工,以满足装修施工的抹灰要求。
(四)施工安全及环境保证措施
1、施工安全保证措施
安全保证措施既是施工企业安全管理工作的重要组成部分,也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。加固施工必需控制以下安全事宜:加强对各种机械设备安全管理,建立健全机械设备使用保养制度,使各种机械设备经常处于良好的使用状态,具有良好的机械性能;加强对操作人员思想教育工作;编制临时供电系统施工方案,方案必须安全可靠切合现场实际,施工中必须按方案执行;配电线路必须架设整齐,架空线路应采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设或沿地面敷设;配电系统必须采取分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途;各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁;开关箱必须装置漏电保护器。开关箱与动力设备、用电设备水平距离不能超过3米,以免发生机械故障时迅速切断电源;电焊机应单独设开关,电焊机外壳做接地保护,一次电源线宜取用橡套缆线,其长度不大于2米,两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩,焊把线到位,不得借用管道、金属脚手架等做回电线路等。
2、施工环境保证措施
本工程在施工过程中,我们将自始至终贯穿“绿色施工”的管理理念,严格按照国家的法律、法规及行业标准执行,环境保护的目标包括噪声:白天<70dB,夜间<55dB;现场扬尘排放达标;施工现场夜间无光污染:防止并杜绝施工现场火灾、爆炸的发生;制定建筑垃圾减量化计划,最大限度的减少建筑垃圾的排放。
施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。
结语:综上所述,新世纪儿童医院改造工程是一个施工内容多、涉及专业广泛的改造工程,除了利用科学、合理的施工技术手段进行施工以外,还要注意施工安全与环境保护措施,才能使改造工程取得良好的效果。
参考文献:
[1] 涂云忠,吴华俊.论医院基建改造工程的造价控制.[J].科技广场.2009(4)
[2] 承宇.医院改造工程进度管理工作实践.[J].四川建筑科学研究.2007,33(6)
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:旧村改造工程1#楼一标段
工程地点:
工程内容:图纸内的所有内容
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:图纸内的所有内容:土建、给排水、采暖、电气等
三、合同工期
开工日期:2009年月日
竣工日期:2009年月日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款金额(大写):万元(人民币)
¥:万元
六、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括:
1本合同协议书
2中标通知书
3投标书及其附件
4本合同专用条款
5本合同通用条款
6标准、规范及有关技术文件
7图纸
8工程量清单(如有时)
9工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
10.1合同订立时间:2009年月日
10.2合同订立地点:
10.3本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托人:委托人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
(二)专用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义:执行通用条款第1条。
2.合同文件及解释顺序:执行通用条款第2条。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等国家、省、市的现行法律、法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《建筑工程施工规范》《建筑工程质量验收评定标准》等国家现行规范、行业标准,具体内容以招标文件及签发的施工图纸为准。
发包人提供标准、规范的时间:发包人不提供标准和规范,有承包人自行解决。
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:4份
4.2发包人对图纸的保密要求:不得泄露与本工程有关的、专利权情况和资料、工艺、设计等。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.1监理单位委派的工程师
姓名:-----------职务:------------
发包人委托的职权:按《建设工程委托监理合同》规定执行。
5.2发包人派驻的工程师
姓名:--------------职务-----------
职权:不得与监理工程师的职权有交叉
6承包人驻工地代表:------------
7.项目经理
姓名:-----------职务:---------
执行《通用条款》第七条内容,项目经理及技术人员必须与投标文件中提供的一致,在合同执行中,不得擅自更改,否则视为违约,发包人可以与承包人协商,建议更换其不称职的项目经理,如承包人未按发包人的要求予以更改的,发包人有权利最终与其解除全部合同,并要求承包人承担全部经济损失。
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:-----
(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:------
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:合同签订后7天提供给承包人查阅。
(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:由发包人办理施工中所需的有关证件、批文。
(5)图纸会审和设计交底时间:合同签订后10天内由发包人组织承包人和设计单位进行图纸会审,向承包人进行设计交底。
(6)双方约定发包人应做的其他工作:无
9.承包人工作
9.1承包人应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议,如有需要,可进行适当修改,该协议书的拟定与完成,所需费用由发包人承担。
9.2施工所需水、电、通讯等管网线路,由承包人自行解决,达到施工要求的标准,满足施工需要,费用由承包人承担。
9.3承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道,满足施工及材料、设备运输的需要,费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用,由承包人承担。
9.4承包人应在每周五、每月二十五日前向发包人代表提交三份工程进度计划及相应进度统计报表的周报、月报,每周六、每月二十八日前向发包人代表提供三份施工周报、月报。
9.5其他各类文件提交内容以《技术规范》为准。提交时间:至少有五个工作时间供发包人代表审核认可。份数:视发包人代表的需要而定。
9.6所有承包人提交的文件或图纸的修改或撤回,必须得到发包人代表的认可。
9.7承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外,发包人不承担承包人雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
9.8承包人负责在需要的时间和地点,根据有关部门的要求,自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫,而且对工程进行保护或为公共提供安全和方便。
9.9承包人负责向发包人代表提供在施工现场办公和生活设施要求是:以《技术规范》中所列内容为准,并达到发包人代表的要求,费用由承包人承担。
9.10对施工现场的交通和噪音等管理的要求及费用由承包人承担。
9.11承包人负责已完工的成品保护,费用由承包人承担。
9.12承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护。
9.13承包人负责施工场地清洁,交工前现场应达到《通用条款》第九条及技术规范与合同的要求。
9.14专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场,即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外,如果没有发包人代表的书面同意,不得将上述物品运出现场。
9.15除合同另有规定外发包人无论如何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
9.16在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰:
9.16.1公众的便利
9.16.2对公用道路、便道的使用和他人财产的占用
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上诉事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支,承包人未能按合同约定完成上述工作时,应承担全部责任及费用,工期不得顺延。
9.17施工期间如果发现项目经理或技术人员与投标书所配人员不符,发包人有权终止合同,另行选择,并报行政主管部门备案,计入不良行为记录。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
工程师确认的时间:工程师应在收到后7日内做出批复
11.延期开工
11.1双方约定工期顺延的其他情况:执行《通用条款》13.1条款
承包人不能按时开工,应在接到工程师的开工通知后3日内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意承包人要求,工期相应顺延,工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予答复。发包人因政策变化、迁占、地方干预等原因推迟开工,以书面形式通知承包人,工期相应顺延。
12、暂停施工
如发生,执行《通用条款》第十二条。
13.工期延误
13.1因以下原因造成的工期延误,经工程师确认:不可抗力或专用条款约定或工程师认可的其他情况。
13.2非上述原因,承包人不能按合同规定的时间竣工,承包人应向发包人支付投标书附录第3项规定金额的赔偿费、误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天按一天计算),其极限按投标书附录第4项规定。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
四、质量与验收
14.1双方约定隐蔽工程和中间验收部位:执行《通用条款》第17条
14.2发包人对承包人的工程质量要求:合格
因承包人原因达不到本条款规定的工程质量要求,发包人有权扣除合同价款5%作为赔偿费。
14.3检查与返工:执行《通用条款》第16条
15.重新检验:执行《通用条款》第18条
16.工程试车:执行《通用条款》第19条
五、安全施工
17.安全施工及检查:执行《通用条款》第20条
18.安全防护:执行《通用条款》第21条
19.事故处理:执行《通用条款》第22条
六、合同价款与支付
20.合同价款及调整
20.1合同价款采用方式:合同价款固定,在合同实施期间不因任何因素而变动,但发生设计变更可作调整,按2003年山东省建筑、安装工程消耗量定额及山东省建筑、安装工程价目表计算的项目单价的80%为最高限价,施工单位投标报价时的措施项目费报价不因施工过程中发生
20.2双方约定合同价款的其他调整因素:无
21.工程预付款:无
22.工程量确认
22.1承包人向工程师提交已完工程量报告时间:承包人提供已完成的工程报告一式二份,监理工程师7个工作日内审核完毕。
23.工程款(进度款)支付:无预付款,基础完工付至合同价的10%,三层主体完付至合同价的20%,主体完工付至合同价的30%,竣工验收合格后付至合同价的65%,竣工验收合格后一年付至合同价的80%,二年后付至合同价的90%,三年后全部付清。
七、材料设备供应
24.本工程甲方提供的材料、设备除外,其余所需材料、设备均由承包人采购,但承包人采购材料设备需经发包人签字认可后方可采购,且所采购的材料设备需经发包人检验合格后方可使用。
八、工程变更
25.执行《通用条款》第29、30、31条
九、竣工验收与结算
26.竣工验收
26.1承包人提供竣工图的约定:承包人向发包人提供6份完整的竣工资料及施工图,提交时间是:提交竣工报告前7天,但不超过竣工后20天。
26.2承包人应向发包人提交竣工验收报告的时间是:在提交完整竣工资料及竣工图后10天内。
26.3发包人应在收到竣工验收报告后条件允许的情况下组织有关部门进行竣工验收。
27.竣工结算
27.1承包人向发包人提交竣工结算证书的时间是:验收批复后。
27.2发包人收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是:根据实际情况而定。
27.3发包人将拨款通知送经办银行的时间是:无。
28、质量保修
28.1对本工程的保修双方约定如下:各单项工程分别执行国家统一标准的保修期。保修内容:本工程承包人全部施工项目,其他执行《通用条款》第34条。
28.2工程师签发缺陷责任证书后送交给发包人,并将一副本交承包人,申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。缺陷责任证书应由工程师在最迟的保修期满及承包人按指令进行的工作已完成,并符合发包人要求的21天内发出。
28.3在保修期满后28天内,工程师出具证明,发包人把保留金无息付给承包人。
十、违约、索赔和争议
29.违约
29.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:因承包人自身原因造成每延误1日,发包人按2000元/日罚款,罚款总额不超过合同总价的10%
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因或责任,工程质量未达到合同约定的质量标准,发包人扣罚承包人合同总价的10%的罚款。
双方约定的承包人其他违约责任:在承包人无任何理由取得延长工期的情况下,如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证
因而不能按预定的工期竣工、达到预定的质量标准时,发包人可将此情况通知承包人并提出警告,承包人应据此采取发包人同意的措施,以便加快工程进度和保证工程质量,承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用,如承包人对发包人的上述警告没有积极改正,则发包人将在书面警告发出后10天内进驻现场接管工程,终止承包人在本合同项下的承包权利,但不因此解除合同规定的承包人任何义务和责任,或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限,发包人可自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。
30.索赔
30.1若因政策变化或迁占、地方干扰等原因所延误工期,可作为承包人延长工期的依据,双方互不进行费用索赔。
30.2因承包人运输方案不当而导致道路、桥涵、高压架线、现有管道及其他设施的损坏,承包人应承担因此引起的任何索赔。
30.3因建筑废水、废物、垃圾、噪音等的处理而带来的第三者对发包人的索赔,由承包人承担。
31.争议
双方发生经济合同纠纷,可经建设行政主管部门进行调解,调解不成时,根据《中华人民共和国仲裁法》由泰安市仲裁委员会做出最后裁决。
十一、其他
32.工程分包
32.1本工程发包人同意承包人分包的工程:本工程不允许分包。
33..不可抗力
33.1双方关于不可抗力的约定:执行合同法有关规定。
34.保险
34.1本工程双方约定投保内容如下:
承包人投保内容:本合同工程项目由承包人办理工程一切保险,费用由承包人承担。
35.担保
35.1本工程双方约定担保事项如下:
双方约定的其他担保事项:施工过程中若出现一切安全事故及造成的经济损失均由中标单位承担。
36.合同份数
36.1双方约定合同副本份数:正本二份,副本四份,双方各三份,正副本均具有同等法律效力。
37.补充条款
37.1本工程施工期间,承包人要做好与其施工有关的协调工作,否则,要承担由此引起的返工怠工损失,工期不得顺延。
37.2承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失,应全额赔偿发包人的损失,发包人有权另行选择施工单位。
37.3承包人应按照发包人要求清理所有临时性工程场地和临时道路,将这些场地恢复到原有状况,至少达到施工开始前的标准。
3三、房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称):泰安市岱岳区满庄镇曹家寨村村民委员会
承包人(全称):泰安满庄镇建筑安装工程有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。
3.装修工程为3年
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年
5.供热及供冷系统为3个采暖期及供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年
7.其他项目保修期约定如下:
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
3.2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
3.3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。
4.保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5.其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项:
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):